Madde 1: Geçerlilik (VALIDITA')
Bu satış, teslimat ve ödeme şartları, Ideal Clima System Srl’nin (bundan böyle “Ideal Clima” olarak anılacaktır) ürünlerinin tüm satışları için geçerlidir. Önceden belirlenmiş tüm şartların yerine geçer ve Ideal Clima’nın inisiyatifiyle değiştirilebilir. Bu şartlar, siparişin verilmesi veya ürünlerin teslim alınmasıyla tamamen kabul edilmiş sayılır. Farklı bir düzenleme ancak açıkça ve tek tek kararlaştırılmışsa geçerli olacaktır.
Madde 2: Siparişin Kabulü, Değişikliği ve İptali (ACCETTAZIONE, MODIFICA E ANNULLAMENTO DELL'ORDINE)
Siparişin kabulü, Ideal Clima’nın onayına bağlıdır. Sipariş üretime geçilene kadar değiştirilebilir; ancak bu, teslimat süresinde gecikmelere yol açabilir. Siparişler yalnızca Ideal Clima ile anlaşarak iptal edilebilir ve iptal durumunda oluşan masraflar faturalandırılır.
Madde 3: Nakliye (TRASPORTO)
Nakliye, sipariş verenin (Committente) sorumluluğundadır. Ideal Clima tarafından gerçekleştirilen her gönderim, sipariş verenin talimatı ve hesabı doğrultusunda yapılır. Sipariş veren, malın teslim alınması sırasında meydana gelen gecikmeler, karışıklıklar, kırılmalar, hırsızlık veya eksiklik gibi durumlarda derhal taşıyıcıya itiraz etmekle yükümlüdür. Nakliye sırasında bozulan, zarar gören veya kaybolan ürünler yerine konulmaz veya kredilendirilmez. Nakliye kaynaklı hasarlar, mal teslim alınırken DDT üzerinde yazılı olarak bildirilmişse dikkate alınacaktır. Önceden kararlaştırılmış “franco destino” şartı yalnızca nakliye masrafının ödenmesinden sorumluluğu belirtir.
Madde 4: Teslimat (CONSEGNA)
Ürünler, franco destino satılmış olsa dahi her zaman sipariş verenin riski altında taşınır. Ideal Clima, bir siparişi birden fazla teslimat şeklinde gerçekleştirme hakkını saklı tutar.
Madde 5: Teslim Süreleri (TERMINI DI CONSEGNA)
Teslimat veya gönderim süresi yalnızca gösterge niteliğinde olup kesin değildir; bu nedenle gecikmeler veya teslim edilememesinden kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya ek ücret talep edilmez. Siparişin kısmi gönderimi, ilgili faturaların vadesini değiştirmez.
Madde 6: Fiyatlar (PREZZI)
Fiyatlar zaman içinde değişiklik gösterebilir. Uygulanacak fiyat, malın teslimatı anında geçerli olan fiyat olarak kabul edilir.
Madde 7: Ödeme (PAGAMENTO)
- Ideal Clima kasasında nakit olarak veya banka aracılığıyla doğrudan havale/ödeme ya da banka makbuzuna karşılık yapılan ödemeler geçerli sayılır.
- Çekle yapılan ödemeler, çeklerin başarılı tahsilinden sonra geçerli olur.
- Ödeme süreleri kesin olup, faturada belirtilen sürenin geçilmesi durumunda piyasa faiz oranında gecikme faizi uygulanır.
- Ideal Clima, İtalyan Medeni Kanunu’nun 1460. maddesi uyarınca, ödemeler zamanında yapılmadığı takdirde, sevkiyat halindeki veya daha önce kabul edilmiş diğer siparişleri askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.
- Her türlü itiraz, sipariş verenin ödemeleri askıya alma hakkını doğurmaz.
Madde 8: Ambalaj (IMBALLAGGI)
Ambalajın özellikleri tamamen Ideal Clima’nın seçimine bağlıdır. Gerekirse ambalaj masrafları sipariş verenin hesabına yansıtılabilir.
Madde 9: Teknik Özellikler (CARATTERISTICHE TECNICHE)
Ideal Clima, ürünlerin teknik özelliklerini önceden bildirimde bulunmadan istediği zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Ürün modelleri, önceden haber vermeksizin değiştirilebilir veya üretimden kaldırılabilir.
Madde 10: Şikayetler (RECLAMI)
Herhangi bir tedarik, mal teslim alındıktan sonra 5 gün boyunca şikâyet gelmediği varsayılarak kabul edilmiş sayılır. Şikâyetlerin dikkate alınabilmesi için, yazılı olarak (tavsiye mektubu yoluyla) bildirilmesi gerekmektedir.
Madde 11: Kod Numarası (NUMERO DI CODICE)
Ürünler, sipariş verilirken ilgili kimlik kodu numarası ile belirtilmelidir.
Madde 12: Kimlik (IDENTITA')
Sipariş veren, Ideal Clima’ya sağladığı tüm kimlik ve tanımlama bilgilerinden (ad, ticari unvan, adres, vergi kimlik numarası ve yürürlükteki mevzuatın özel olarak talep ettiği diğer bilgiler) sorumludur.
Madde 13: Kredi Limiti (FIDO)
Ideal Clima, sipariş verene tanınan kredi limitinde, tamamen kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Madde 14: Marka (MARCHIO)
Tüm ürünler, yasal gerekliliklere uygun olarak tescil edilmiş marka işaretleri ile belirlenmiştir.
Madde 15: Garanti Şartları – Avrupa Garantisi (GARANZIA EUROPEA) (D.Leg. nr. 24 del 2 febbraio 2002)
15.1 Başlangıç ve Süre
Garanti, ürünün satın alındığı tarihten itibaren başlar ve iki yıl süreyle geçerlidir. Satın alma tarihi, fatura veya DDT ile belgelenmelidir. Garanti süresi, garanti kapsamındaki müdahaleler nedeniyle uzatılmaz.
15.2 Garanti Şekli
- Tüketici Durumunda: Sipariş veren tüketici ise, Ideal Clima, üretim hatası bulunan ve ürünün uygunluğunu tehlikeye atan parçaları ücretsiz olarak onarmayı ve/veya değiştirmeyi taahhüt eder.
- Satıcı Durumunda: Sipariş veren satıcı ise, bu fiyat listesindeki indirim, satıcının geri ödeme hakkından feragat etmesi karşılığında ödenen bedeli kapsar (D.Leg. nr. 24 del 2 Şubat 2002’nin 1519-quinquies maddesi uyarınca). Bunun kısmi istisnası olarak, Ideal Clima, satıcının deposuna ücretsiz olarak; yalnızca kendi malzeme masraflarını üstlenerek, ürünün yeniden kurulumu (işçilik, yol masrafları vb.) masraflarını hariç tutarak, üretim hatası bulunan ürünleri değiştirmeyi taahhüt eder. Üretim hataları, Ideal Clima teknisyenleri tarafından onaylanmalıdır.
15.3 Sınırlamalar ve Hariç Tutmalar
Garanti, aşağıdaki durumlara bağlı olarak meydana gelen hataları kapsamaz:
– Nakliye, ürünün taşınması veya yanlış muhafaza edilmesi (örneğin; nemli ortam, doğrudan güneş ışığına maruz kalma vb.)
– Nitelikli personelce yapılmayan kurulum ve/veya bakım (üreticinin talimatları ve yürürlükteki mevzuata uygun olmayan işlemler)
– Ürünün özelliklerine aykırı kullanım
– Ürün için uygun olmayan su, gaz veya elektrik kullanımı
– Uygunsuz kullanım veya bakım
Madde 16: Yetkili Mahkeme (FORO COMPETENTE)
DBB Mühendislik'ten Ideal Clima ürünleri ile ilgili sipariş verenler arasında doğabilecek her türlü ihtilafta, yalnızca İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.
Bu şartlar, daha önceki tüm şartları iptal eder ve onların yerine geçer.
